Dictamen nº 43838 de Contraloría General de la República, de 16 de Octubre de 2020 - Doctrina Administrativa - VLEX 850684925
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 43838 de Contraloría General de la República, de 16 de Octubre de 2020

Document Citado por Relacionados
Vincent

Nº E43838 Fecha: 16-X-2020

Mediante el oficio de la suma esta Contraloría General instruyó que los actos administrativos que disponen el pago de mayores gastos generales, en el marco de las Obras públicas regidas por las bases tipo aludidas, deben ser dictados con posterioridad a la finalización del plazo total de ejecución de la respectiva obra, considerando que tales pagos suponen modificaciones al programa de trabajo que implican un aumento del plazo de ejecución de la obra de modo definitivo, circunstancia esta última respecto de la cual solo existirá certeza una vez concluida la ejecución de la misma.

En esta oportunidad, se han dirigido a esta Contraloría General los señores Alfonso Salgado Menchaca y Marcos Javier Retamal Muñoz, ambos en representación, según indican, de la Constructora Möller y Pérez Cotapos S.A., solicitando que se complemente o aclare el aludido oficio N° 22.872, de 2018, en el sentido de que tratándose de las obras que se ejecutan por etapas, los actos administrativos que disponen el pago de mayores gastos generales sean dictados al finalizar cada etapa.

Sobre el particular, es necesario recordar que la misma empresa recurrente interpuso en su momento un recurso de protección en contra del mencionado oficio N° 22.872 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, efectuando una serie de afirmaciones para cuestionar el referido criterio, algunas de los cuales hace valer en esta oportunidad para que el mismo sea alterado cuando se trata de obras que se ejecutan por etapas. Esta Contraloría General se hizo cargo en las respectivas instancias judiciales de cada uno de los argumentos planteados por la empresa recurrente, dictándose sentencia por la Corte Suprema el 5 de agosto de 2019 -Rol N° 8733, de 2019- en la que rechazó el mencionado recurso.

Se debe anotar, además, que las mencionadas bases tipo fueron dejadas sin efecto por la resolución N° 1 de 2020, de la misma Subsecretaría, que aprueba las nuevas Bases Administrativas Tipo para la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR