Dictamen nº 34702 de Contraloría General de la República, de 4 de Mayo de 2015 - Doctrina Administrativa - VLEX 569289770

Dictamen nº 34702 de Contraloría General de la República, de 4 de Mayo de 2015

RESUMEN

Representa la resolución N° 10, de 2014, de la Dirección Regional de Arquitectura de la Región Metropolitana, ya que el sobreseimiento que dispone no se encuentra justificado.

 
EXTRACTO GRATUITO

N° 34.702 Fecha: 04-V-2015

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento de la suma, que sobresee el sumario administrativo instruido con motivo de lo expuesto en el Informe Final N° 28, de 2013, de este origen, para determinar las eventuales responsabilidades comprometidas en el atraso en la entrega de la garantía complementaria de fiel cumplimiento del contrato “Conservación hall central sexto piso edificio MOP Santiago”, conforme a la modificación contenida en el convenio ad-referéndum, atendido que los antecedentes de la carpeta investigativa no son suficientes para justificar esa determinación.

Sobre el particular, cabe señalar que para adoptar esa decisión, la autoridad consideró los argumentos de la vista fiscal, según los cuales las declaraciones de la Jefa de los Inspectores Fiscales e Inspector Fiscal del individualizado contrato, y los oficios Nos 1.648, de 20 de diciembre de 2012 y 106, de 30 de enero de 2013, ambos de la Dirección Regional de Arquitectura de la Región Metropolitana, demostrarían, por una parte, que el director de ese servicio requirió a la empresa contratista Surface S.A. la entrega de la caución por la ampliación de obras y plazo y, por otra, las solicitudes efectuadas en ese mismo sentido por el aludido Inspector Fiscal vía correo electrónico.

Asimismo, argumenta que esa superioridad adoptó como medida de resguardo ante tal dilación, la retención del estado de pago N° 2, hasta que la empresa presentara la boleta de garantía, motivo por el cual no existirían antecedentes para efectuar un reproche a los empleados involucrados en los hechos indagados.

Ahora bien, de acuerdo con los mismos antecedentes referidos por el investigador, y en lo que respecta a las gestiones que habría llevado a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA