Dictamen nº 45755 de Contraloría General de la República, de 26 de Noviembre de 1999 - Doctrina Administrativa - VLEX 239592990

Dictamen nº 45755 de Contraloría General de la República, de 26 de Noviembre de 1999

servicio de vivienda y urbanizacion ha de devolver a contratista multa por atraso en la entrega de obras de pavimentacion en comunas que indica, en la medida que el retardo se haya debido exclusivamente a la no presentacion del certificado de la inspeccion del trabajo a que se refiere art/75 num/5 del dto 29/84 vivienda, que aprueba bases generales reglamentarias de contratacion de obras a suma alzada, y que acredita que no existen reclamos pendientes de indole laboral. ello, porque del tenor de dicha norma fluye que la exigencia de ese documento para la recepcion de las obras tiene por finalidad contar con un instrumento que acredite fehacientemente que en contra del contratista no hay reclamos de ese tipo pendientes. con todo, la intencion de la disposicion, que trasciende el ambito meramente formal de adjuntar un documento, se cumple si, como en la situacion en analisis, el serviu sabe perfectamente que la empresa no tiene deuda alguna con sus trabajadores, al haber sido ese mismo organismo el que soluciono la totalidad de las obligaciones pendientes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR