Dictamen nº 24436 de Contraloría General de la República, de 6 de Julio de 2000 - Doctrina Administrativa - VLEX 239350862
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 24436 de Contraloría General de la República, de 6 de Julio de 2000

Document Citado por Relacionados
Vincent

N° 24.436 Fecha: 06-VII-2000

Mediante el oficio ordinario N° 3.339, de 1999, la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana atiende el requerimiento formulado por la Contraloría General a través del dictamen N° 43.049, de 1999, en orden a informar sobre la devolución extemporánea del vehículo de propiedad de la contratista, "Constructora CAD. Ingenieros S.A.", la que ejecutó la obra "Conservación Global De Caminos, Redes Básica y Comunal, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana 1 Etapa", y respecto a la eventual transgresión de las disposiciones del D.L. N° 799, de 1974, que regula el uso y circulación de los vehículos estatales, irregularidades en que habrían incurrido funcionarios de esa Dirección durante el desarrollo de los trabajos.

En relación al primero de los aspectos reclamados el Servicio aludido expresa que no es efectivo que la recepción única final de la obra en estudio se haya realizado el 10 de febrero de 1999, como aseveró la contratista, y que de haber sido así habría configurado la situación denunciada, pues dicho acto tuvo lugar el 11 de mayo de ese año, como consta en el acta de recepción única mensual N° 17 de igual data que adjunta. Agrega que el día 20 del mismo mes y ario, se procedió a la entrega del vehículo, de modo que en ese sentido no existió un atraso de la Administración que excediera el término contractual. Por otra parte, argumenta que como ese móvil es de dominio privado no está sujeto a la normativa prevista en el DL. N° 799, de 1974. Asimismo hace presente, que la multa por conducción a exceso de velocidad que cursó el Juzgado de Policía Local de Pirque al inspector fiscal de la obra, don F.A., el día domingo 7 de febrero de 1999, fue pagada por el infractor con cargo a su propio peculio, y que se consignó una anotación de demérito en la hoja de vida funcionaria del mismo, medidas que estima han restablecido las normas jurídicas quebrantadas.

Sobre el particular, cumple señalar en primer término que este Organismo Contralor tomó razón de la resolución N° 51, de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana, de 1999, en la cual sólo se aprobó hasta el acta de recepción N° 16, de fecha 10 de febrero de 1999, 5, en consecuencia, el acta N° 17 que se anexa, no ha sido sometida al estudio de legalidad correspondiente, para lo cual deberán remitirse ala brevedad los antecedentes pertinentes, para efectuar el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR