Dictamen nº 80176 de Contraloría General de la República, de 15 de Octubre de 2014
N° 80.176 Fecha: 15-X-2014
Mediante el dictamen N° 72.130, de 2012, esta Contraloría General, con motivo de una presentación efectuada por la empresa Constructora Cosal S.A., requirió al Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU) que realizara un análisis pormenorizado de las alegaciones formuladas por dicha sociedad, relativas a la demora de esa repartición pública en la entrega de terrenos expropiados necesarios para la ejecución del contrato de obra pública individualizado en ese pronunciamiento, lo que le habría generado retrasos en el programa de trabajo respectivo, y, en virtud de ello, determinara la incidencia que tuvo esa tardanza en la ejecución de las labores contratadas y la procedencia del pago de mayores gastos generales por ese concepto, adoptando, si correspondiere, las medidas tendientes a regularizar aquella situación, informando del resultado obtenido tanto a esta Entidad de Control como a la reclamante.
A su vez, con ocasión de los informes evacuados por la señalada entidad pública en cumplimiento del precitado dictamen -en los cuales, en lo esencial, se reprodujeron los planteamientos formulados por esa repartición con anterioridad a aquel-, este Órgano Fiscalizador reiteró la instrucción indicada en el párrafo precedente a través de sus oficios Nos 3.718 y 33.777, ambos de 2014.
En esta oportunidad, el SERVIU expresa que del examen de los documentos del convenio antes referido se concluyó que los atrasos en las obras se debieron a trabajos llevados a cabo por terceros bajo la modalidad de valores pro forma, razón por la cual no procedería el pago de la indemnización de mayores gastos generales que solicita el interesado.
Por su parte, don Juan Alberto Alcalde Herrera, en representación, según expone, de la empresa contratista aludida, efectúa diversas consideraciones acerca de lo planteado por ese servicio, referidas, en síntesis, a la falta de información en relación a la fecha exacta de entrega de cada uno de los lotes expropiados.
Sobre el particular, es dable manifestar que de los documentos adjuntos consta que el SERVIU efectuó el análisis requerido, concluyendo que el aumento de plazo otorgado mediante la resolución N° 812, de 2008, de esa repartición pública, y respecto del cual el peticionario solicita el pago de mayores gastos generales, se debe a retrasos de las empresas de servicios en la ejecución de valores pro forma, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 47, inciso cuarto, del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba